Ville de Bétheny

AVIS D'APPEL A LA CONCURENCE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EXTENSION DE L'ECOLE EQUIERNOLLES - RELANCE D'UN LOT INFRUCTUEUX - CHARPENTE BOIS - BARDAGE - COUVERTURE - ZINGUERIE

webmaster — 2010-07-02T16:11:47Z

Date limite de réception des offres : 22 JUILLET 2010 à 18H00,

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bétheny.

Correspondant : M. le maire, place de la Mairie B.P. 36, 51450 Bétheny.

Objet du marché : extension du groupe scolaire Equiernolles - suite à lot infructueux : Travaux supplémentaires - lot n°2 Charpente bois - bardage - zinguerie - couverture.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 45000000 Objets supplémentaires : 45261000.

Code NUTS : FR21.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : relance du lot infructueux charpente bois - bardage - couverture - zinguerie - dans le cadre de travaux de création de locaux de stockage supplémentaires

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 9 août 2010.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5% ou caution personnelle et solidaire ou garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal - mandat administratif 30 jours.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : capacité technique et financière.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 juillet 2010, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : visite des lieux obligatoires : prendre rendez-vous auprès de la direction des services techniques.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation Klekoon à l'adresse suivante : www.klekoon.com ou sur www.ville-betheny.fr

Après avoir téléchargé le Dce, et afin de vous informer d'éventuelles modifications du dossier de consultation en cours de procédure, il est fortement recommandé de vous identifier par mail (finances@ville-betheny.fr) ou par télécopieur (03.26.07.89.89.) en précisant le nom de votre société et ses coordonnées ainsi que l'intitulé du marché téléchargé. Date limite d'obtention : 16 juillet 2010, à 18 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les candidats devront remettre leur offre sous enveloppe cachetée qui portera la mention "école Equiernolles LOT couverture - ne Pas ouvrir" et l'adresse suivante : M. le maire de Bétheny - B.P. 36 - place de la Mairie - 51450 BETHENY.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de Bétheny - direction des services techniques. Correspondant : Eric BIZET, tél. : 03-26-07-89-95.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune de Bétheny - direction Générale des Services. Correspondant : yannick BINET, tél. : 03-26-07-12-71.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Chalon en Champagne 25 rue du Lycée, 51000 Chalons-en-Champagne.

Organe chargé des procédures de médiation : tribunal administratif de Chalon en Champagne 25 rue du Lycée, 51000 Chalons-en-Champagne

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 juillet 2010.

Avant de télécharger le Dossier de Consultation ci-dessous nous vous recommandons vivement de nous transmettre les nom et coordonnées de votre société afin de pouvoir vous transmettre les éventuelles modifications du dossier en cours de procédure

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE TRAVAUX DE CREATION D'UNE PLATEFORME POUR SKATEPARK

webmaster — 2010-06-25T21:20:43Z

Date limite de réception des offres : 16 JUILLET 2010, à 17 heures.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bétheny

Correspondant : M. le maire, place de la Mairie - B.P. 36, 51450 Bétheny.

Objet du marché : création d'une plate forme pour "Skate park ".

Lieu d'exécution : parc de la Farandole, 51450 Bétheny.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1.e.r août 2010.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mandat administratif 30 jours - ressources propres de la commune.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;

DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible sur le site ou à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

DC 5 (Déclaration du candidat, disponible sur le site ou à l'adresse suivante :http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :

Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;

DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 juillet 2010, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Le retrait du dossier pourra s'effectuer gratuitement directement sur le site de la ville de Bétheny (www.ville-betheny.fr), rubrique marchés publics. Après avoir téléchargé le DCE et afin de vous informer d'éventuelles modifications du dossier de consultation en cours de procédure, il est fortement recommandé de vous identifier par mail (finances@ville-betheny.fr) ou par télécopieur (03.26.07.89.89.) en précisant le nom de votre société et ses coordonnées ainsi que l'intitulé du marché téléchargé.

Conditions de remise des offres ou des candidatures : les offres seront envoyées par courrier recommandé avec avis de réception ou remises contre récépissé au service dont les coordonnées sont données ci-après:mairie de Bétheny - B.P. 36 - 51450 BETHENY

Elles seront présentées sous enveloppe cachetée. L'enveloppe devra porter les mentions :" procedure adaptee - ne pas ouvrir - travaux de creation d'une plate-forme" et l'adresse du destinataire de l'offre :Mairie de Bétheny - B.P. 36 - 51450 BETHENY.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : commune de Bétheny - direction générale des services.

Correspondant : yannick BINET, place de la Mairie - B.P. 36, 51450 Bétheny, tél. : 03-26-07-12-71, télécopieur : 03-26-07-89-89.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2010.

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE TRAVAUX DE REMPLACEMENT D'UNE TUYAUTERIE DE CHAUFFAGE EN VIDE SANITAIRE

webmaster — 2010-06-25T14:28:19Z

Date limite de réception des offres : 15 JUILLET 2010 à 17h00.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bétheny.

Correspondant : M. le maire, place de la Mairie - B.P. 36, 51450 Bétheny.

Objet du marché : remplacement de tuyauterie de chauffage en vide-sanitaire au sein du groupe scolaire Equiernolles.

Caractéristiques principales : remplacement d'une tuyauterie de chauffage d'une longueur indicative de 20 mètres linéaires

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : . à compter du 15 juillet 2010 et jusqu'au 30 septembre 2010.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mandat administratif 30 jours - ressources propres de la commune.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;

DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible sur le site ou à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;

DC 5 (Déclaration du candidat, disponible sur le site ou à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics). Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :

Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;

DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème :marchés publics).

Type de procédure : procédure adaptée.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Elles seront présentées sous enveloppe cachetée et devra porter les mentions :" procedure adaptee - ne pas ouvrir - remplacement tuyauterie equiernolles " et l'adresse du destinataire de l'offre : Mairie de Bétheny - B.P. 36 - 51450 BETHENY.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : direction des services techniques.

Correspondant : eric BIZET, place de la Mairie, 51450 Bétheny, tél. : 03-26-07-89-95, télécopieur : 03-26-84-94-72.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : direction générale des services. Correspondant : yannick BINET, place de la Mairie, 51450 Bétheny, tél. : 03-26-07-12-71, télécopieur : 03-26-07-89-89.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2010.

Date limite de réception des offres : 15 juillet 2010, à 17 heures.

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE FOURNITURE D'UNE CLASSE MOBILE

webmaster — 2010-06-25T09:25:17Z

Date limite de réception des offres : 12 JUILLET 2010, à 17 heures.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bétheny.

Correspondant : M. le maire, place de la Mairie B.P. 36, 51450 Bétheny.

Objet du marché : fourniture de matériel informatique : classe mobile.

Caractéristiques principales : fourniture, installation, et maintenance d'une classe mobile composée de 16 postes "élèves" et d'un poste "enseignant", sur chariot

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 23 août 2010.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mandat administratif 30 jours - budget de la commune.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible sur le présent site ou sur http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)

DC 5 (Déclaration du candidat, disponible sur le présent site ou sur http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics). Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :

Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;

DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème :marchés publics).

Type de procédure : procédure adaptée.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Le retrait du dossier pourra s'effectuer gratuitement directement sur le site de la ville de Bétheny (www.ville-betheny.fr), rubrique marchés publics. Après avoir téléchargé le Dce,Et afin de vous informer d'éventuelles modifications du dossier de consultation en cours de procédure, il est fortement recommandé de vous identifier par mail (finances@ville-betheny.fr) ou par télécopieur (03.26.07.89.89.) en précisant le nom de votre société et ses coordonnées ainsi que l'intitulé du marché téléchargé.

Mairie de Bétheny - B.P. 36 51450 BETHENY

Elles seront présentées sous enveloppe cachetée. L'enveloppe devra porter les mentions :

procedure adaptee - ne pas ouvrir - classe mobile.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Bétheny.

Correspondant : yannick BINET, place de la Mairie - B.P. 36, 51450 Bétheny, tél. : 03-26-07-12-71, télécopieur : 03-26-07-89-89.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juin 2010.

Date limite de réception des offres : 12 juillet 2010, à 17 heures.

LISTE DES MARCHES CONCLUS PAR ANNEE

webmaster — 2010-03-24T08:16:23Z

Sont ici recensés les marchés attribués par la commune chaque année par catégorie et par seuil de montant. Cette information répond notamment à une obligation posée par décret. - Marchés publics

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE MARCHES ANNUELS 2010

webmaster — 2009-11-27T15:53:42Z

Date limite de réception des offres : 16 décembre 2009, à 17 heures.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Bétheny. Correspondant : M. le maire, place de la Mairie B.P. 36, 51450 Bétheny.

Objet du marché : marchés annuels et triennal de travaux, d'entretien, de fournitures et services à compter du 1er janvier 2010.

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget propre de la commune.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ; - DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : - Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; - DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

Type de procédure : procédure adaptée.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Règlement de consultation téléchargeable sur www.ville-betheny.fr Demande de retrait du dossier par mail : finances@ville-betheny.fr , ou par télécopieur au 03.26.07.89.89., ou par courrier.

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres seront transmises à : Mairie de Bétheny - B.P. 36 - 51450 BETHENY, par pli simple remis en mairie contre récépissé ou recommandé, cacheté. Cette enveloppe portera l'indication de la consultation et la mention " Ne pas ouvrir - indiquer l'intitulé du lot".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 novembre 2009.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot 1. - Marché de fourniture de fleurs et plantes pour l'année 2010 - MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros et maximum 30 000 euros

Lot 2. - Marché de fourniture de produits d'entretiens pour l'année 2010 - MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros et maximum 20000 euros

Lot 3. - Marché triennal de fournitures scolaires pour les années 2010, 2011, 2012. MAPA avec bons de commande - minimum 50000 euros maximum 80000 euros

Lot 4. - Marché de fournitures administratives - mobilier de bureau - bureautique pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 4000 euros maximum 30000 euros

Lot 5. - Marché de fourniture de carburant pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 7500 euros maximum 30000 euros Lot 6. - Marché de prestation de service de nettoyage de la salle polyvalente pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 8750 euros maximum 35000 euros

Lot 7. - Marché de travaux d'entretien de voiries pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros maximum 50000 euros Lot 8. - Marché de travaux de signalétique horizontale et verticale pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros maximum 30000 euros

Lot 9. - Marché de travaux d'espaces verts - maçonnerie paysagère pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros maximum 50000 euros

Lot 10. - Marché de travaux de maçonnerie pour l'année 2010. MAPA avec bons de commande - minimum 0 euros maximum 30000 euros

Lot 11. - Marché de fourniture de petits équipements et matériaux divers pour l'année 2010 MAPA avec bons de commande - minimum 3000 euros et maximum 20 000 euros